A.甲建设单位
B.乙施工单位
C.李某与甲建设单位
D.李某与乙施工单位
甲农用机械厂2010年5月签订了一系列买卖合同。根据合同法律制度的规定,下列表述中,正确的是()。
A.甲于2010年5月5日以信件方式向乙发出要约,给出的承诺期限为10天。该要约函于5月7日到达乙方,因此乙的承诺应在5月17日以前或5月17日到达甲方
B.甲于2010年5月8日向丙发出函件,推销本厂生产的一批产品,并要求以确认书为准,丙在甲方函件要求的期限内发出答复,完全同意甲方的意见,此时合同成立
C.甲于2010年5月10日向丁发出格式条款合同文本,丁未在合同书上签字,仅摁了手印,合同不成立
D.甲于2010年5月15日与戊签订书面合同,双方没有约定合同的签订地,则最后签字或者盖章的地点为合同签订地
付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日,货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任,下列表述中正确的是()。
A.由于发生不可抗力,乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任
C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任
D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的,乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
背景
某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2km,其中挖掘土方4500m3(5元/m3)。假设采用机械施工,机械租赁费用为450元/台班,技术工人费为24元/工日,现场管理费率为40%,甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际施工过程中发生了以下几项
事件:
事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成窝工10个工日;
事件二:施工过程中因土质问题,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工为15个工日。
事件三:5月19日,接到监理工程师5月20日复工令,同时提出管道沟深度加深,因此需增加开挖土方量900m3。
事件四:5月20日至22日,因下大暴雨,迫使开挖暂停,造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。
事件五:5月23日永久性道路被冲坏,应业主要求修复用了30个工日,5月24日恢复正常挖掘工作,最终于5月30日完成。
问题
1.上述事件中,哪些乙方可以向甲方要求索赔?哪些不可以?简要说明理由。
2.每项事件的工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3.合理索赔金额是多少?
4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件?
5.简述如何提高索赔成功率。
A.A合同不是双方实际履行的合同,应当作为无效合同处理
B.B合同是双方真实意思的表示,应当以B合同作为结算依据
C.B合同背离了中标合同的实质性内容,应当以A合同作为结算依据
D.A、B合同均不能作为结算依据,双方应当申请工程造价签订合同
A.甲市A区基层人民法院
B.甲市C区基层人民法院
C.甲市B区基层人民法院
D.甲市中级人民法院
A.违约行为
B.行使先履行抗辩权
C.行使不安抗辩权
D.行使同时履行抗辩权
A.工程质量检测机构出具的鉴定报告
B.建设单位职工的书面证明材料
C.建设单位与施工单位签订的施工合同
D.建设单位提交的答辩状
A.2009年7月22日
B.2009年11月4日
C.2010年5月4日
D.2011年5月4日
A.甲可通知乙解除合同,并要求乙赔偿损失
B.甲可要求乙赔偿损失,但不能解除合同
C.甲可要求乙赔偿损失,若乙愿意,可解除合同
D.乙在赔偿甲损失后,可提出解除合同